+7 (812) 4-673-673
Оферта
Договор публичной оферты на выполнение работ и/или поставку оборудования
Договор публичной оферты на покупку товаров
Договор публичной оферты на выполнение работ и/ или поставку оборудования
Общество с ограниченной ответственностью «Связь и Радионавигация СПб», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящее предложение о заключении договора на поставку оборудования и/или оказание услуг технического обслуживания, ремонта и/или замены оборудования, установленного на судне, условия которого приведены ниже (далее - Договор, Договор-оферта) в адрес физических/юридических лиц, в случае принятия настоящего предложения (совершения акцепта) именуемых далее Заказчиками, вместе по тексту именуемые Стороны.
Настоящее предложение, согласно пункту 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее – ГК РФ), является офертой Исполнителя.
Настоящее предложение вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://cirspb.ru/about/oferta/ (далее – Сайт), и действует до момента отзыва его Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать его. В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, признается осуществление лицом действий, указанных в п.3.1. настоящего предложения.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся заказчиком оборудования и/или услуг Исполнителя по заключенному договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем, который заключается посредством акцепта оферты;
Оферта — настоящий документ «Договор публичной оферты на выполнение работ и/или поставку оборудования», опубликованный в сети Интернет по адресу https://cirspb.ru/about/oferta/;
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п.3.1. оферты. Акцепт оферты создает договор.
Оборудование - комплект судового радионавигационного Оборудования и/или сменно-запасных частей, подлежащих передаче в рамках настоящего Договора.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.
2.1. В рамках настоящего Договора-оферты Исполнитель на основании согласованной обеими Сторонами Заявки обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по техническому обслуживанию, ремонту и/или замене судового оборудования (далее – Работы) Заказчика в объеме и сроки, согласованные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.1.2. Поставить комплект судового оборудования и/или сменно-запасных частей с одновременной передачей технической документации по их использованию (при условии наличия таковой).
2.2. В рамках настоящего Договора-оферты Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем Работы и/или переданное Оборудование, оплатить Работы и/или Оборудование, согласно условиям настоящего Договора.
3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.
3.1 Заказчик, ознакомившись с условиями настоящего Договора, направляет Исполнителю Заявку на поставку Оборудования и/или выполнение Работ на адрес электронной почты: service@cirspb.ru, либо на корпоративную почту ответственного менеджера - представителя Исполнителя. Заявка должна содержать контактные данные Заказчика и данные судна, а также:
а) при оформлении Заявки на выполнение работ необходимо указать характер неисправности для определения объема и сроков выполнения работ, предполагаемые сроки их выполнения и оплаты;
б) при оформлении Заявки на поставку Оборудования необходимо указать перечень закупаемого Оборудования, предполагаемые сроки его поставки и оплаты;
в) при оформлении комплексной Заявки на поставку Оборудования и выполнение работ Заказчик должен указать информацию, перечисленную в подпунктах а) и б) настоящего пункта.
После получения Исполнителем заявки Исполнитель на адрес, указанный Заказчиком, не позднее 2-х рабочих дней направляет подтверждение о ее получении. Отправляя Заявку, Заказчик подтверждает безоговорочное принятие данного Договора, и Заказчик рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения.
3.2. Адресом электронной почты Заказчика для ведения документооборота считается адрес, с которого пришла Заявка, если в Заявке не указан другой адрес для документооборота.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Заказчик предоставляет Исполнителю данные, необходимые для поставки Оборудования и/или выполнения Работ по Договору в нужном Исполнителю объеме.
4.1.2. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить поставленное Оборудование и/или выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.3. Обеспечить Исполнителя электрической энергией в объеме не менее 1.5 кВт, а также помещением для хранения рабочего инвентаря, материалов на период выполнения Работ.
4.1.4. Предоставить в распоряжение Исполнителя по его требованию утвержденный Сторонами план объекта Заказчика, на котором будут выполняться Работы (в любой форме), с обозначенными на нем местами проведения Работ.
4.1.5. Предоставить Исполнителю в любой форме временной график, в котором указаны дни и время, в которые возможно производить Работы по настоящему Договору.
4.1.6. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к местам проведения Работ в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика и Исполнителя.
4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязан поставить Оборудование и/или выполнить работы на условиях, согласованных Сторонами.
4.2.2. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков, всю полноту ответственности за выполненные ими работы несет Исполнитель.
4.2.3. Сдать результат выполненных Работ Заказчику по Акту выполненных работ в порядке, согласованном Сторонами в настоящем Договоре.
4.2.4. Передать Оборудование свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, не заложенным, не состоящим под арестом (под запретом).
4.2.5. Оформить передачу Оборудования товарной накладной (или УПД).
4.2.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения Работ и/или поставки Оборудования в срок с надлежащим качеством.
4.2.7. Использовать при производстве Работ оборудование и материалы только надлежащего качества.
4.3. При несвоевременном предоставлении Заказчиком данных и/или доступа к месту Работ, не выполнении в срок вспомогательных работ, или иных требований Исполнителя, связанных с поставкой Оборудования, выполнением Работ, сроки поставки и/или Работ, согласованные Сторонами, могут быть перенесены соразмерно времени просрочки встречных обязательств Заказчика. В таком случае, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об измененных сроках поставки и/или выполнения Работ по Договору. Данное уведомление не требует согласования со стороны Заказчика и будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. ЦЕНА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ.
5.1. Сроки выполнения и цена работ по настоящему Договору определяются Сторонами после направления Заказчиком Заявки Исполнителю, и согласовываются путем обмена письменными сообщениями по электронной почте (e-mail) с адресов, указанных для документооборота.
5.2. В случае, если работы выполняются в нерабочее время (в будни с 18.00 до 9.00), а так же в выходные и праздники - стоимость работ увеличивается на коэффициент 1.5.
5.3. Утвержденная цена может быть изменена как в сторону повышения при увеличении объемов работ, так и в сторону понижения при сокращении объемов работ, только по обоюдному согласованию Сторон. Цена дополнительных работ устанавливается в соответствии с расценками, примененными при расчете цены аналогичных работ, согласованных в Заявке.
5.4. В случае возникновения необходимости повышения цены и/или продолжительности работ по причине проведения дополнительных работ, отсутствия возможности выполнения работ из-за действий или бездействий Заказчика, или его представителей, Исполнитель обязан своевременно, предупредить об этом Заказчика в письменной форме и согласовать с ним объем, сроки выполнения и стоимость таких работ.
5.5. Увеличение продолжительности работ должно быть подтверждено Сторонами посредством обмена письменными сообщениями по электронной почте (e-mail) с адресов, указанных для документооборота, после чего по согласованию Сторон устанавливается новая продолжительность работ и стоимость.
5.6.В том случае, если Исполнитель не предупредит заблаговременно Заказчика о необходимости превышения цены работ и/или продолжительности работ, он обязан исполнить Договор в соответствии со сроком, и по цене, зафиксированными Сторонами на момент заключения Договора-оферты.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
6.1. Поставка Оборудования осуществляется со склада Исполнителя (адрес склада: г. Санкт-Петербург, ул Виндавская, д 2Д) силами и средствами Заказчика, если иное не предусмотрено по согласованию сторон.
6.2. Дополнительные условия по поставке Оборудования, а также сроки и стоимость определяются и согласовываются Сторонами путем обмена письменными сообщениями по электронной почте (e-mail) с адресов, указанных для документооборота.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
7.1. Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный на сайте Исполнителя (https://cirspb.ru/раздел с договорами оферты) в соответствии с выставленными Исполнителем счетами. Счет выставляется Исполнителем в момент поставки Оборудования и/или окончания выполнения работ совместно с отчетными документами или в иных случаях не позднее дня, предшествующего дню платежа.
7.2. Оплата Оборудования и/или Работ производится Заказчиком в течение 14 календарных дней со дня поставки Оборудования и/или окончания выполнения Работ соответственно, если иной порядок не согласован Сторонами в процессе согласования Заявки Заказчика посредством обмена электронными сообщениями.
7.3. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8. ПРОИЗВОДСТВО И СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.
8.1. Исполнитель обязан в процессе выполнения Работ за свой счет по требованию Заказчика устранять все выявленные дефекты и недостатки, явившиеся результатом некачественного выполнения Работ.
8.2. Выявленные Заказчиком в процессе выполнения Работ необходимые дополнительные работы, Исполнитель согласовывает в порядке, утвержденном разделом 5 настоящего Договора-оферты. Цена дополнительных работ согласовывается и определяется Сторонами посредством обмена электронными письмами.
8.3. Выполнение Работ оформляется Актом выполненных работ (или сервисным рапортом или УПД), подписанным уполномоченными на то представителями Исполнителя и Заказчика, в том числе капитаном судна.
8.4. По окончании выполнения Работ Исполнитель одновременно с результатом работ передает на подписание Заказчику следующие отчетные документы: Акт выполненных работ (или сервисный рапорт, или УПД), счет на оплату, иные документы при необходимости.
8.5. Заказчик рассматривает представленный Акт выполненных работ (сервисный рапорт или УПД) в течение трех рабочих дней с даты его получения. По истечении указанного срока Заказчик направляет Исполнителю подписанный им отчетный документ или мотивированный отказ от приемки Работ. В случае неподписания Акта выполненных работ (сервисного рапорта или УПД) без указания причин в течение трех рабочих дней, отчетный документ считается подписанным и принятым Заказчиком, а Работы подлежащими оплате.
9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
9.1. Приёмка Оборудования оформляется товарной накладной (или УПД) с указанием стоимости передаваемого Оборудования, подписанной уполномоченными представителями Сторон. При необходимости факт передачи Оборудования подтверждается доставочным листом, подписанным уполномоченным лицом Заказчика.
9.2. Датой выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору считается дата подписания документов, указанных в п.9.1 настоящего Договора.
9.3. Заказчик в недельный срок после получения отчетных документов по настоящему Договору от Исполнителя обязан их подписать и возвратить последнему его экземпляры. Если по истечении указанного выше срока отчетные документы или мотивированный отказ не направлены Заказчиком Исполнителю поставленное Оборудование считается принятым Заказчиком.
9.4. Заказчик вправе отправить сканированные документы по электронной почте на адрес account@cirspb.ru, при этом обязательства, указанные в п.9.1. считаются выполненными, что не освобождает Заказчика от обязанности по отправке оригиналов.
9.5. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику в момент получения Оборудования уполномоченным представителем Заказчика.
9.6. Право собственности на Оборудование, передаваемое в рамках настоящего Договора-оферты, переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания соответствующей товарной накладной (или УПД).
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
10.1 Гарантийные обязательства описаны на сайте в разделе Гарантия - https://cirspb.ru/about/guaranty/
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае несоблюдения по вине Исполнителя сроков поставки Оборудования и/или окончания работ, согласованных Сторонами, Исполнитель уплачивает по письменному требованию Заказчика пени в размере 0,1% от суммы непоставленного в срок Оборудования, невыполненных в срок Работ за каждый календарный день просрочки неисполненных обязательств.
11.2. В случае несвоевременной оплаты по настоящему Договору-оферте Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. Начиная с 30 (тридцатого) дня просрочки неустойка начисляется по ставке 0,5% в день от суммы просроченной задолженности, а так же Исполнитель оставляет за собой право перейти на режим предоплаты.
11.3. При этом уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
11.4. Предъявление Сторонами пеней, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится путем направления соответствующего требования об их уплате.
11.5 В случае несвоевременного (по истечении 7 календарных дней) возврата Исполнителю подписанных Заказчиком товарных накладных (или УПД), Актов выполненных работ (сервисного рапорта или УПД) Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения.
11.6. В случае наличия у Заказчика задолженности, все поступающие от Заказчика денежные средства независимо от назначения платежа, указанного Заказчиком в соответствующем платежном поручении, направляются на покрытие задолженности в порядке, когда наиболее ранняя по времени возникновения задолженность погашается в первую очередь. При этом сначала закрывается задолженность, затем неустойка, а остаток средств рассматривается как аванс
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана известить другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, выданные уполномоченными организациями, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.
12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.
12.4. Стороны договорились о том, что для целей настоящего договора новая коронавирусная инфекция (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор), независимо то того, является ли данное обстоятельство предотвратимым или нет на дату заключения и в период действия настоящего Договора. Соответственно, все существующие договоренности, на которые на момент заключения настоящего Договора оказала воздействие новая коронавирусная инфекция (COVID-19), признаются вне контроля какой-либо из Сторон. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязан информировать Заказчика о последствиях воздействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Заказчик и Исполнитель принимают все меры к разрешению возникших споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
13.2. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Срок рассмотрения претензии - 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения.
13.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.4. При разрешении споров применяется действующее законодательство Российской Федерации.
14. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
14.1. Отправляя заявку Исполнителю, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем следующих своих персональных данных: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты.
14.2. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в целях предоставления информации о работах, акциях лояльности, в маркетинговых, в иных коммерческих целях, а также с целью соблюдения требований законодательства РФ.
14.3. Заказчик дает согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства
14.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется сроком на 5 лет.
14.5. Исполнитель обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
14.6. Заказчик уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящее согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю по адресу 198035, Санкт-Петербург, улица Виндавская, д 2Д, не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента направления Заявки Заказчиком в порядке, установленном п.3.1 Договора-оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.
15.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления второй Стороне письменного уведомления о расторжении Договора не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его предполагаемого расторжения.
15.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Исполнитель обязан предоставить отчет о фактически поставленном Оборудовании и/или выполненных Работах на момент получения одной из Сторон письменного уведомления от другой Стороны о расторжении Договора, а Заказчик обязан произвести оплату фактически поставленного Оборудования и/или выполненных Работ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счета.
15.4. Исполнитель имеет право досрочного исполнения Договора. В случае досрочного исполнения Договора Исполнитель имеет право досрочно сдать, а Заказчик досрочно принять исполненное по Договору.
16. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Связь и Радионавигация СПб»
Краткое наименование: ООО «С и Р СПб»
Юридический адрес: 199155,г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 4, лит. Б, ПОМЕЩ. 29Н, КОМ. 1
Почтовый адрес: 199155,г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 4, лит. Б, ПОМЕЩ. 29Н, КОМ. 1
ИНН7826155530, КПП780101001
р/счет 40702810210000832611
Банк получателя платежа АО "ТБАНК"
Банк ИНН 7710140679
кор/счет 30101810145250000974
БИК 044525974
ОКОНХ 61124
ОКПО59482336
ОГРН1027810273952
ОКВЭД 33.15
ОКАТО 40263565000
ОКТМО 40311000
Телефон+7 (812) 4-673-673
Договор публичной оферты на покупку товаров
Общество с ограниченной ответственностью «Связь и Радионавигация СПБ», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, заключает договор на покупку ТОВАРОВ на нижеследующих условиях с любым лицом, принявшим настоящую публичную оферту (совершившим акцепт) в порядке, предусмотренном настоящей публичной офертой, именуемым в дальнейшем ПРОДАВЕЦ (ПОСТАВЩИК), вместе по тексту именуемые Стороны на указанных ниже условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Продавец — лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся продавцом (поставщиком) ТОВАРОВ по заключенному договору;
Договор — договор между Покупателем и Продавцом (Поставщиком), который заключается посредством акцепта оферты;
Оферта — настоящий документ «Договор публичной оферты на покупку Товаров», опубликованный на сайте cirspb.ru
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п.3.2. оферты. Акцепт оферты создает договор.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.
2.1. Продавец (поставщик) направляет в адрес Покупателя предложение (в форме заявки) поставить определенный товар, указывая его цену и срок, в течение которого он будет поставлен Покупателю, а Покупатель, рассмотрев указанное предложение, в течение 2 рабочих дней направляет ответ о: согласовании условий поставки/согласии на предложенные условия поставки/отклонении предложения на поставку товара.
2.2. Одновременно с передачей Товара Продавец предоставляет Покупателю техническую (сопутствующую) документацию по использованию передаваемого по настоящему Договору Товара.
2.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора и вплоть до передачи товара Покупателю, отчуждаемый Товар свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, не заложен, под арестом (запрещением) не состоит.
3. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ.
3.1 Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2 Продавец (поставщик), ознакомившись с условиями настоящего Договора, направляет Покупателю предложение (заявку) на продажу (поставку) товаров на адрес электронной почты: sales@cirspb.ru, либо на корпоративную почту ответственного менеджера-представителя Покупателя. После получения Покупателем предложения (заявки), Покупатель направляет на адрес, указанный Продавцом, не позднее 2-х рабочих дней направляет подтверждение о его получении, а также ответ о: согласовании условий поставки/согласии на предложенные условия поставки/отклонении предложения на поставку товара.
Направляя согласие на предложенные условия поставки товара Покупатель подтверждает безоговорочное принятие данного Договора, и Поставщик рассматривается как лицо, вступившее с Покупателем в договорные отношения.
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
4.1.Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул Виндавская, д 2Д) силами и средствами Продавца, если иное не предусмотрено по согласованию сторон.
4.2. Все условия по поставке Товара, а также сроки определяются и согласовываются Сторонами после получения предложения (заявки) от Продавца.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Покупатель производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, в соответствии с выставленными Продавцом счетами на оплату поставленного Товара.
5.2. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.3. Стоимость, сроки поставки Товара и оплаты предварительно согласовываются сторонами посредством электронной почты (e-mail).
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
6.1. Приёмка Товара оформляется товарной накладной с указанием стоимости передаваемого Товара, подписанной уполномоченными представителями Сторон. Факт передачи Товара подтверждается доставочным листом, подписанным уполномоченным лицом Покупателя.
6.2. Покупатель в недельный срок после получения отчетных документов по настоящему Договору от Продавца обязан их подписать и возвратить последнему его экземпляры. Если по истечении указанного выше срока отчетные документы или мотивированный отказ не направлены Покупателем Продавцу в письменном виде, поставленный Товар считается принятыми Покупателем.
6.5. Покупатель вправе отправить сканированные документы по электронной почте на адрес account@cirspb.ru, при этом обязательства, указанные п.6.2. считаются выполненными, что не освобождает Покупателя от обязанности по отправке оригиналов.
6.6. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения товара уполномоченным представителем Заказчика.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
7.1. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается Продавцом в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Гарантийный срок исчисляется с момента уведомления Продавца о наступлении гарантийного случая и заканчивается в момент подписания Сторонами акта о выполнении гарантийного ремонта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1.В случае задержки Покупателем оплаты по договору Продавец в праве предъявить Покупателю требование о выплате неустойки в размере 0,01% от суммы непроизведённого платежа за каждый календарный день задержки оплаты.
8.2.В случае задержки поставки Товара, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование о выплате неустойки в размере 0,1% от стоимости товара, согласованной в заявке за каждый календарный день просрочки исполнения указанных обязательств Продавцом.
8.3.При этом уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
9. ФОРС-МАЖОР.
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, катастроф, землетрясения, забастовок, беспорядков, войн, эпидемий, вмешательства властей, изменения законодательства, в том числе изменяющего действующий на момент заключения настоящего Договора порядок экспортных, импортных или расчетных операций, эмбарго, и т.п.
9.2.В случае возникновения указанных обстоятельств автоматически продлевается срок действия Договора, если сторона, подвергшаяся их воздействию, уведомляет об этом другую сторону в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней.
9.3.В случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 6 (Шести) месяцев, стороны вправе расторгнуть Договор без обращения в Арбитражный суд.
9.4.Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства, выданные соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1.В случае возникновения споров или разногласий в связи с настоящим Договором Стороны применяют претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию – 7 (Семь) календарных дней с момента ее получения.
10.2. В случае если стороны не придут к урегулированию спора в досудебном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР.
11.1. Право собственности на Товар, передаваемый по настоящему Договору, переходит от Продавца к Покупателю после подписания соответствующей товарной накладной, а также после полной оплаты стоимости Договора.
12. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Отправляя заявку Покупателю, Продавец подтверждает свое согласие на обработку Покупателем следующих своих персональных данных: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты.
12.2. Обработка персональных данных осуществляется Покупателем в целях предоставления информации об услугах, акциях лояльности, в маркетинговых, в иных коммерческих целях, а также с целью соблюдения требований законодательства РФ.
12.3. Стороны дают согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства
12.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется сроком на 5 лет.
12.5. Стороны обрабатывают и обеспечивают конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
12.6. Продавец уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящее согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Покупателю по адресу 198035, Санкт-Петербург, улица Виндавская, д 2Д, не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
13. РЕКВИЗИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Связь и Радионавигация СПб
Краткое наименование: ООО «С и Р СПб
Юридический адрес 199155,г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 4, лит. Б, ПОМЕЩ. 29Н, КОМ. 1
Почтовый адрес199155,г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 4, лит. Б, ПОМЕЩ. 29Н, КОМ. 1
ИНН7826155530, КПП780101001
р/счет 40702810210000832611
Банк получателя платежа АО "ТБанк"
Банк ИНН 7710140679
кор/счет30101810145250000974
БИК 044525974
ОКОНХ 61124
ОКПО59482336
ОГРН1027810273952
ОКАТО 40263565000
ОКТМО 40311000
Тел./факс+7 (812) 4-673-673